房屋裝修合同(可手寫填空)
委托方(甲方):
承接方(乙方):
承包人:
工程項目:
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程地址:
2、居室規格:房型 總計施工面積 平方米。
3、施工內容:室內頂棚、地磚、管線、家具、防盜設施、家用電器等。
4、工程開工日期:2015年4月26日
5、工程竣工日期:2015年7月25日 工程總天數:120天
第二條:工程價款(金額大寫)叁拾捌萬元整
簽訂合同后付5萬元,開工后付30萬元,驗收合格后付3萬。
第三條:質量要求
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。
2、工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規定執行。
3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
第四條:工程驗收
1、工程質量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。
2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內前來驗收,逾期為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,關承擔乙方的看管費和相關費用。
第五條:爭議解決
本合同發行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。當事人不愿通過協商解決,或協商解決不成時,可以按照本合同約定向人民法院起訴訟。
第六條:合同的變更和終止
1、合同經雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,并辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議后,可視為本合同解除。
第七條:合同生效
1、 本合同一式兩份,簽字后生效。
2、 發包方:
3、 承包方:
4、 承包人:
5、 承包人開戶銀行:
6、 銀行帳號:
房屋裝修合同(可手寫填空) [篇2]
委任單位:
施工單位:
就工程,經雙方充分的在友好協商簽訂本合同書,共同遵守如下:
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、工程項目內容:
見材料明細清單
四、工程期限:本工程自20xx年 月 日至20xx年 月 日完工。
五、工程造價為人民幣:
六、付款方式:
1、合同簽訂后甲方交付乙方工程總造價的 %預付款。
2、開工后,甲方按工程進度至完工,分期支付乙方工程總造價的 %工程款,余額在工程驗收合格后兩個月內付清。
3、工程完工驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結算,并將有關資料送交甲方。甲方接到資料兩日內如未提出異議,即視為同意,將剩余款項全部付清,違約付款。
七、材料設備:
本工程所需的工程材料由乙方負責采購,及時組織進場,材料設備保管,場地由甲方提供,以滿足工程的.需要和有一個好的保管場所。
八、工程施工:
1、乙方必須嚴格按照施工工藝進行施工,如有違反,甲方有權提出停工或返工。
2、乙方負責制定各類制作的材料明細,雙方認可后,該資料作為本合同不可分割的一部份,由于乙方制定的材料明細缺陷造成追加投資,及材料計劃不足需增加的投資由乙方負責。
3、施工中甲方提前增改項目,必須事先通知乙方,并雙方簽字附加協議,提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責,工期順延。
4、乙方應了解遵守施工技術規范,因乙方施工中造成人身傷害、設施的損壞,由施工方負責。
九、工程質量:
1、本工程以各類工程作法的普通合格工程為質量評定驗收標準。
2、各類裝飾工程質量保修一年。
十、工程驗收:
由乙方發出工程驗收通知,雙方人員到施工現場,按所要求和有關標準對工程進行驗
收,驗收后,雙方負責人應在驗收單上簽名認可,如工程未經驗收,甲方提前使用或擅自動用,由此而發生的質量,安全問題由甲方承擔責任并以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。
十一、違約責任:
任何一方違返本合同的條款,所造成的損失,均由違返方負責賠償給守約方。
十二、備注:
本合同有不詳之處,甲、乙方通過協商補充協議或條款,如本合同甲、乙方發生糾紛,雙方有權向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟,按仲裁委員會仲裁或法院判決執行。
十三、本合同報價表一式二份,甲、乙方雙方各執一份,經雙方代表簽字和蓋章后即生效,具有法律效力。
甲方單位(蓋章): 乙方單位(蓋章):
代表人: 代表人:
日期: 日期:
簽訂合同地點:
【房屋裝修合同(可手寫填空)】相關文章:
1.手寫勞動合同
2.015房屋裝修合同
3.房屋裝修合同的內容
4.房屋裝修的合同
5.城市房屋裝修合同
6.房屋裝修合同清單
7.個人房屋裝修的合同
8.個人房屋裝修合同
这里有更多你想看的
|
- 上一篇:教師節學校領導講話稿范文 教師節學校領導講話稿簡短
- 下一篇:返回列表