分布式光伏項目施工合同
一、施工合同的文件組成
從施工合同文件的角度來說,有很多協議或是相關的文件,施工合同文件由什么組成呢?
對于施工合同文件來說主要有九個資料需要進行準備,具體來說有施工合同協議書,這個協議書主要是經過雙方對工程有關問題的洽商,還包括變更的書面協議,同時還有相關的變更文件,這些都可以看成施工合同的組織部分,除此以外,還有中標通知書、投標書和附件、施工合同專用條款、施工合同通用條款、施工標準、施工規范以及與之相關的技術文件,還要在施工合同上配有相應的圖紙、工程量清單、工程報價單、工程預算書等重要資料。
對于以上所說的各種合同文件,可以起到互相解釋互相說明的作用,如果當合同文件會出現不同的問題時,可以按照相應的順序進行解釋,從上面的順序來進行優先選擇順序進行解釋。如果合同文件出現不同,或是模糊不清的問題時,或是說有難以理解的情況下,可以按照合同存在爭議的問題來進行解決,并在不違反法律或是行政法規等相關要求的情況下,經過一定的協商進行修改或是變更施工合同,對于修改或是變更過的協議與文件,其效力應該高于其它合同文件,簽署在后的文件高于簽署在前的文件。然而,招標文件夾可說是最高的文件,如果不響應招標文件就可能是一種作廢的標書,因此,與招標文件不相符的合同可以在施工合同中進行相應的約定。
二、分布式光伏項目施工合同
隨著人們法律意識的加強,越來越多事情需要用到合同,簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。那么合同書的格式,你掌握了嗎?以下是小編精心整理的分布式光伏項目施工合同,歡迎大家分享。
分布式光伏項目施工合同1發包方(以下稱甲方):
承包方(以下稱乙方):
根據有關法律、行政法規,為明確雙方在施工過程中的權利、義務,經雙方協商自愿簽訂本合同。
第一條工程項目
一、工程名稱:_____發電項目光伏板安裝工程
二、工程地點:_______
三、承包方式:包工、包機械、包安全。
第二條工程期限
合同工期總日歷天數10天。
第三條工程價款、結算及付款方式
本合同實行固定單價按實結算,經雙方約定,光伏板安裝工程按每組300元/組(一組24塊電池板)。
1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后,甲方確認工程量后,對其進行費用的核定。
3、工程量的確認,所有工程量需雙方到現場進行核對,達到標準的按單價*安裝組數進行費用結算。
4、費用支付,施工結束后,甲方10日內支付相關工程費用.
第四條甲乙方責任
1、甲方需把料運至安裝現場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查,保證施工現場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護,如現場發生破損,乙方需無條件進行維修。
第五條安全施工
乙方必須注意安全事項,保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,由乙方承擔。
第六條獎懲責任
1、如8月20日前安裝達到1MW光伏板安裝,則按1MW=50000元標準進行結算。
2、協議一方擅自解除或終止本合同的,違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條糾紛解決辦法
因本合同產生糾紛,如協商無法解決,雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條附則
本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,自雙方代表簽字。
甲方:__________乙方:_______
代表:__________代表:_______
_____年___月___日_____年___月___日
分布式光伏項目施工合同2設計單位(或施工單位,以下簡稱甲方):
建設單位(或業主,以下簡稱乙方):
經甲乙雙方協商,根據中華人民共和國頒布的《合同法》要求,為了確保分布式光伏電站項目順利完成,明確甲乙雙方責任、權利和經濟關系,鑒定本合同,雙方共同履行。
第一條甲乙雙方責任
一、根據乙方用電要求,甲方經過對乙方安裝現場實際勘測,科學合理的.制訂分布式光伏電站安裝方式及容量,確定其項目方案。
二、乙方的分布式光伏電站項目安裝現場如涉及公共區域,需要提供物業管理部門證明。法人單位需要提供營業執照,自然人需要提供個人身份證明和房產證明。
三、甲方配合乙方對分布式光伏電站項目申請備案,到電業管理部門辦理其項目相關手續,申請國家度電補貼(國家發改委2014文件,分布式光伏電站度電補貼0.42元)。
四、甲方負責乙方分布式光伏電站一站式服務,提醒乙方對其電站日常注意事項。甲方提供5年不包擴設備異常損壞的售后服務。
五、乙方可以自行管理分布式光伏電站,也可以有償委托甲方管理其電站,需要簽署甲乙雙方分布式光伏電站管理協議備案。
第二條項目工期
本項目自______年______月______日開始施工,至______年______月______日施工完成并達到驗收條件。甲方協助乙方整理項目相關資料備案,等待電業管理部門驗收并網。如因天氣等原因工期延后,延后日期順延;如因甲方或乙方原因造成項目工期延期,經甲乙雙方約定,其違約方違約金額按______元/天計算。不可抗拒的因素除外。
第三條項目承包方式
分布式光伏電站項目,由甲方提供一站式服務,其項目靜態投資為10元/瓦,按合同要求分步付款。如需開具發票,需要乙方提供稅賦,普通發票為項目靜態投資額的6%,增值稅發票為項目靜態投資額的17%。
第四條項目質量
甲方所使用的光伏產品符合光伏元器件國際A類標準,光伏電池組件壽命可達25年,其效率衰減僅為0.8%。項目質量達到供電管理部門的供電標準和行業標準。如光伏組件等設備在保質期內發生質量問題由甲方全權負責。
第五條項目容量方式及合同價格
一、項目容量:
根據乙方用電要求,甲方經過對乙方安裝現場實際勘測,根據電業管理部門分布式電源接入方案要求,乙方所安裝的分布式光伏電站容量為______Wp。其項目形式為(方框內打“√”選擇):
1、發電自發自用□
2、發電自發自用余電上網□
3、發電全部上網
二、乙方所安裝的分布式光伏電站靜態投資為:¥______萬元,大寫為:¥____________元。不包括電業管理部門發生的一切費用。
第六條付款方式和付款時限
一、付款方式(方框內打“√”選擇):1、現金□2、支票□3、匯款□
二、付款時限:簽訂本合同時,乙方向甲方支付設計保證金為項目靜態投資額的10%,設計完成一周內乙方向甲方再支付靜態投資額的.80%,項目驗收一周內乙方向甲方支付靜態投資額的10%余款。
第七條供電管理部門辦理相關并網備案手續等不包括在項目工期內
第八條違約責任
在本合同履行期間,甲乙雙方如有違約造成的經濟損失,由違約方負責賠償違約金,即項目靜態投資額的100%。如有未盡事宜,甲乙雙方本著友好協商的原則處理,補充商榷協議。如無法解決,甲乙雙方可以向甲方所在地人民法院起訴。
第九條合同文本數量
本合同一式六份,甲乙雙方各一份,其余四份發改委能源處、電業管理部門備案使用。本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
______年______月______日
分布式光伏項目施工合同3發包方(甲方):
承包方(乙方)
按照《中華人民共和國合同法》,結合本工程實際情況,遵守平等、自愿、公平和誠實信用原則,經雙方協商達成如下協議:
1、工程概況
1.1工程名稱:
1.2工程地點:
1.3承包內容:支架安裝(包含(前后)立柱的焊接、支架安裝、組件安裝)、材料裝卸等,不含太陽能發電板調試工作。
1.4承包方式:
包工不包料(含裝卸費)
1.5工期:
開工日期:______年______月______日
實際施工天數:______天
1.6工程質量:合格
1.7合同價款(人民幣大寫):
安裝費按太陽能光伏發電板______元/W計算,材料裝卸費按______元計算。
2、雙方工作
2.1甲方工作
2.1.1甲方派技術人員現場指導安裝,并向乙方進行現場交底。
2.1.2辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續,向乙方接通施工所需的水、電,協調有關部門做好通道、電梯、消防設備的使用和保護。
2.1.3指派______為甲方駐工地代表,負責對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.2乙方工作
2.2.1嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全和環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。
2.2.2指派______為乙方駐工地代表,負責履行合同,組織施工,按期保質保量完成施工任務,
解決由乙方負責的各項事宜。
2.2.3遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線等不受破壞,做好施工現場保衛和垃圾清運等工作。
2.2.4施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原設施物結構及各種設備管線。未經甲方同意,乙方擅自拆改原設施物結構或設備管線,由此發生的損失或造成的事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
3、工程價款及結算
3.1根據甲方提供的施工圖紙功率為______萬瓦,安裝費用為______元(不含裝卸及搬運費)。
3.2安裝工程完成后,安裝費及材料裝卸費用7日內一次付清。
3.3本工程無保修金,不含稅。
4、違約責任
4.1甲方或乙方未按本協議條款約定內容履行自己的各項義務致使合同無法履行,應承擔相應的違約責任,包括支付違約金,賠償因其違約給對方造成的損失。
4.2乙方應妥善保護甲方提供的設備,如造成損失,應照價賠償。
4.3本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決。
5、附則
本合同一式兩份,雙方各執一份,均具同等法律效力。
發包人:承包人:
承包人代表:發包人代表:
地址:地址:
電話:電話:
日期:日期:
【分布式光伏項目施工合同】相關文章:
關于報送光伏電站建設計劃的請示01-20
福建關于2016年度光伏電站建設計劃的請示12-31
海潤光伏科技股份有限公司公告09-27
施工項目會議紀要范文05-04
黃庭堅經伏波05-15
建筑施工合同04-01
標準施工合同02-11
地平施工合同12-01
土建工程項目施工合同范本(通用5篇)12-18
項目合同研究開發合同05-27
这里有更多你想看的
|